合同登记编号:
技术服务合同
(含技术培训、技术中介)
项目名称:
委 托 人:
(甲方)
受 托 人:
(乙方)
签订地点: 省 (市) 市、县(区)
签订日期: 年 月 日
有效期限: 年 月 日至 年 月 日
北京技术市场管理办公室
填 表 说 明
一、“合同登记编号”由技术合同登记处填写。
二、技术服务合同是指当事人一方以技术知识为另一方解决特定技术问题所订立的合同。
技术培训合同是指当事人一方委托另一方指定的专业技术人员进行特定项目的技术指导和专业训练所订立的合同。
技术中介合同是指当事人一方以知识、技术、经验和信息为另一方与第三方订立技术合同进行联系、介绍、组织工业化开发并对履行合同提供服务所订立的合同。
三、计划内项目应填写国务院部委、省、自治区、直辖市、计划单列市、地、市(县)级计划。不属于上述计划的项目此栏划(/)表示。
四、服务内容、方式和要求
属技术服务,此条款填写特定技术问题的难度和范围,主要技术经济指标及效益情况,具体的做法、手段、程序以及交付成果的形式。
属技术培训,此条款填写培训内容和要求,以及培训计划、进度。
属技术中介,此条款填写中介内容的要求。
五、工作条件和协作事项
包括甲方为乙方提供的资料、文件及其它条件,双方协作的具体事项。
六、本合同书中,凡是当事人约定认为无需填写的条款,在该条款填写的空白处划(/)表示。
依据《中华人民共和国合同法》的规定,合同双方就
项目的技术服务(该项目属
计划※),经协商一致,签订本合同。
一、服务内容、方式和要求※
受托方为委托方设备提供以下维护服务:
1. 软、硬件维护服务
2. 系统软件及PTF安装服务
3. 电话询访服务
4. 设备搬迁技术支持服务
5. 特殊情况现场值班服务
详见原件
二、 工作条件和协作事项※
1. 甲方机房环境符合IBM规范要求
2. 甲方提供服务场地和服务机时
3. 甲方及时向乙方通知设备故障情况
4. 甲方向乙方提供设备型号配置
详见原件
注:本合同书标有※号的合同条款按填写说明填写
三、履行期限、地点和方式
本合同自 年 月 日至 年 月 日在 履行。
四、验收标准和方式
技术服务或者技术培训按 ∕ 标准,采用
∕ 方式验收,由 ∕ 出具服务或者培训项目验收证明。
本合同服务项目的保证期为 。在保证期内发现服务质量缺陷的,乙方应当负责返工或者采取补救措施。但因甲方使用、保管不当引起问题除外。
五、报酬及其支付方式
(一) 本项目报酬(技术服务报酬、培训或中介服务报酬,大写): 元。
(二)支付方式
①一次总付 元,时间:
②分期支付 元,时间:
元,时间:
③其它方式:
六、违约金或者损失赔偿额的计算
违反本合同约定,违约方应当按照《中华人民共和国合同法》有关条款的规定承担违约责任。
(一)违反本合同第 条约定, 方应承担以下违约责任:
(二)违反本合同第 条约定, 方应承担以下违约责任:
七、解决合同纠纷的方式
在履行本合同的过程中发生争议,双方当事人和解或调解不成,可采取仲裁或司法程序解决。
(一)双方同意由 仲裁委员会仲裁。
(二)双方约定向(被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地)的人民法院起诉。
八、其它
委托人(甲方) 名称(或姓名) (签 章) 技术合同专用章
或
单位公章
年 月 日
法定代表人 (签 章)
委托代理人 (签 章)
联系(经办)人 (签 章)
住 所
(通讯地址) 邮政
编码
电 话 传真
开户银行
帐 号
受托人(乙方) 名称(或姓名) (签 章) 技术合同专用章
或
单位公章
年 月 日
法定代表人 (签 章)
委托代理人 (签 章)
联系(经办)人 (签 章)
住 所
(通讯地址) 邮政
编码
电 话 传真
开户银行
帐 号
印花税票粘贴处
登记机关审查登记栏:
经办人: 技术合同登记机关(专用章)
年 月 日
附件:
求监控合同范本
监 控 合 同 书
甲方:
乙方:
依照《中华人民共和国合同法》,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就建设工程施工事项协商一致,订立合同。
一、 工程概况:
工程名称:
工程地点:
工程范围:
工程内容:监控系统布线、设备安装及调试
二、工程总价:详见附件1(工程价格汇总表)
合同金额:
工程在本监控系统工程采用总价包干的形式,一次包干;超出本监控系统工程范围内的项目若有实际需要增加的,由双方协商定价。
三、产品质量及安装调试要求:
1、乙方须按附表1要求向甲方提供符合国家产品质量标准的正品设备,不得以任何理由以次充好,如发现有非正品则乙方以一赔十。未经甲方同意,不得随意更改方案。并提供各设备有关品质证明书,合格证,说明书,相关软件等资料。
2、乙方所提供合同内设备应保证产品内外包装完好无损,若不能达到要求,甲方有权要求乙方立即更换合格产品。由此带来的一切损失由乙方负责。
3、在签订合同后,乙方按照甲方要求负责设备安装、调试,要求做到布局合理,布线规范,便于使用及维护,符合国家有关技术标准。
4、由甲方提供安装场地及电源。
四、技术标准及质量保证
(1)布线标准:乙方监控系统布线施工,严格遵照国际《民用闭路监控电视系统技术规范》GB50198-94。
(2)乙方所供设备均以生产厂家提供的产品技术资料为技术标准。
(3)乙方保证项目所供产品均为合同中指定的产品,且包装为原包装。产品进场时提供供货证明,经甲方验收后进行施工。
(4)乙方对监控布线、设备质保见附件1(工程价格汇总表质保说明)
五、工程项目建设期限:
合同签定后( )日内进场施工,整个施工工期( )天。 年 月 日开工, 年 月 日以前乙方按设计要求完成设备安装调试。并能投入正常使用。)
六、售后服务:
1、乙方所提供合同内设备,从验收之日起,所有产品及零配件质保期按规定办理。在质保期内,若有产品质量问题,由乙方负责免费更换或维修。质保期满后,设备维修时,乙方按成本费计算。更换的产品必须是新的,且质保期限从当时算起。
2、凡由产品质量问题引起的各类故障,乙方在接到甲方故障报修通知后,在4小时内响应,24小时内解决故障,若在24小时内不能排除故障的,则应由乙方提供不低于原设备标准的备用产品保证甲方的正常使用。
3、乙方向甲方免费培训1-2名设备操作管理人员,要求达到能正确使用与维护合同的设施、设备。
七、竣工验收及付款方式:
项目施工安装、调试完毕,由乙方通知甲方组织验收,并提供相关资料。乙方自书面通知之日起,10天内由于甲方拖延不验收视为工程验收合格。项目施工安装、调试完毕后,并签注验收结论。自合同签定起5日内支付合同总金额的50%(¥ ),工程进行到安装监控器时付总金额20%(¥ )(此部分资金不计算利息),验收合格后付清余款,逾期不付按0.1%支付滞纳金。
八、约定事项
(1)为确保工期,争取提前竣工,由甲乙双方共同组成工程实施小组。
(2)合同如需变更,甲、乙双方另行协商确定变更事宜,双方签章生效,并作为合同的附件。
(3)附件1作为合同要件,乙方必须遵照执行,否则视为违约。
九、违约责任:
1、乙方必须严格按合同要求按时、按质(即合同要求的设备的规格、型号)、按量完成供货与安装调试完毕并交付甲方使用。如有违约,每违约一天,按合同总金额的 0.1% 向甲方支付违约金;若违约超过10天,甲方有权解除合同,所造成的损失,由乙方负责。
2、在乙方履行合同后,甲方保证按时向乙方支付合同款项,如有违约,每违约一天,按合同总金额的 0.1% 向乙方支付违约金。
十、合同按《中华人民共和国合同法》,《中华人民共和国产品质量法》,《消费者权益保护法》等有关法律条款执行。
十一、合同执行中,若发生纠纷,由甲乙双方协商解决,若协商不成,提交仲裁委员会解决,直至提交法院审理。
十二、施工期间出现工伤事故,由施工单位自行负责。
十三、合同一式两份,由甲方执一份
十四、未尽事宜,由甲乙双方友好协商解决。
十五、合同经双方法定代表人或其授权的代表签字,加盖双方公章后之日生效。货款两清后,合同效力终止。
甲 方: 乙 方:
法定代表人: 法定代表人:
电 话: 电 话:
年 月 日
电子合同范本?
题主问题没有明确,暂做猜测回答。
关于合同范本:
对于部分行业使用的合同是有标准示范文本的,例如各地劳动合同、旅游合同,通过相关部门官方网址均可查询到电子文档。
对于部分企业或其他行业,合同文本不具备统一标准(或用人单位另有补充、其他要求),则出现个性化的企业合同范本,则合同范本需要与法务商榷,确认没有安全隐患。
关于个性化合同范本管控:
由于个性化的合同范本细节确认繁琐,为确保其使用与保管安全性,企业可选用可信的第三方电子合同平台进行合同的签发与存管。
使用第三方电子合同平台有以下优势:
1、基于电子化的合同管理平台能够实现固化合同审批与固化流程,减少人为干预;
2、签字、盖章过程可控、可追溯,避免偷盗使用印章等违规甚至违法行为;
3、签署后的电子合同具备签署身份可识别、签署内容不可篡改等特性,提升合同范本签署前后的一致性与有效性;
以上,希望对题主有帮助。
如何修改合同
修改合同有两种方式,第一,解除原合同重新订立新的合同,第二,签署补充协议。
在修改合同时需要以下几个方面的内容:
第一,需要主合同双方当事人签署。
第二,需要双方当事人之间就修改事项协商一致。
第三,如果是重新签署合同,原合同内容不变,只是将需要修改的条款改正后,直接引用到新合同中就可以。
第四,如果是签署补充协议,需要在补充协议中明确主合同的内容,或者将主合同作为附件的形式。
第五,双方签字确认,并填写日期。
谁知道商议维护服务合同要注意哪些事项
前面的两期的文章,我们探讨了商议套装软件时不容忽视的一些事项。本期的文章我们将分析商议服务合同要注意的问题。
前面我们提到过,在商议套装软件时要注意事项中,其中之一是维护服务。维护服务合同(Maintenance Agreement)又称服务等级合同(Service Level Agreement)是一份重要的文档,因为它清楚列出供应商在送付软件后其所提供的软件维护服务。无论是采购定制软件或套装软件,维护服务是不可被忽略的,因为一个缺乏维护服务的软件用处不大,除非客户拥有软件源代码。一般而言,软件许可合同并不包括源代码的许可,于是客户唯有依赖供应商所提供的维护服务以确保软件能正常运作。因此,彻底了解维护合同是必须的。
当你商议维护服务合同时,你需注意以下事项:
首先就是维护服务范围内的软件。受维护的软件应清楚注明,譬如软件的定义是否包括修改或更新版软件。其次是修改版及更新版的处理。修改版有别于更新版,简单说来,修改版或改良版是以修补现有软件问题用途为主,而更新版则提供新功能。因此,更新版通常被视作为“新”软件且是另外发售的。由于更新版可能跟原来的软件差别很大,所以可能涉及数据转换,与原有的系统接口及培训。由此可见安装更新版的费用很高。若供应商规定客户必须安装更新版方可继续使用维护服务,那么对客户会有一定的影响。在客户的角度来看,最佳的做法便是免除安装更新版的规定。当然,供应商的立场是相反,其主要原因是为了避免同时维护数版本的软件。
购销合同范本
需方(甲方):
供方(乙方):
供需双方本着平等互利、协商一致的原则,依据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定,就购销 事宜,签订本合同,以资双方信守执行。
一、产品名称、型号、数量、单价及数量(或见合同附件)
产品名称:
规格型号:
计量单位:
数 量:
单 价:
金 额:
二、货物的质量要求、技术标准按照下列第 项执行:
1、按国家标准执行。
2、无国家标准而有行业标准的,按行业标准执行。
3、无国家标准和行业标准的,按供方企业标准执行。
4、没有上述标准的,或虽有上述标准,但买受人有特殊要求的,按买卖双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行。
三、合同期限:有效期自 年 月 日至 年 月 日止。
四、付款方式:
1、合同签订后 个工作日内支付合同总金额20%的定金。
2、设备到达交货地点或需方提货时,经需方指定人员步检验后支付合同总金额的 %。
3、设备安装调试完成后,并经需方验收合格后 个工作日内,支付合同总金额的 %。
4、需方未支付全部货款时,供方保留该批货物的所有权,若需方未按照合同约定支付货款,供方有权不经需方同意,直接处理该批货物。
五、交货:
(一)、交货日期:供方收到定金后 个工作日。
(二)、交货按照下列 方式办理
1、供方送货
2、供方代运
3、需方自提自运。
(三)、运输方式: 。
(四)、交货地点: ,到货地点和接货单位(或接货人) 。
(五)采用供方送货或供方代运方式交货的,货物送到指定地点后,因需方原因无法及时收取、安放货物,造成货物灭失的,由需方承担一切责任,若给供方造成经济损失的,由需方承担赔偿责任。
(六) 按合同规定提货的产品,供方通知提货,而需方逾期提货的,需方承担逾期期间所支付的保管费或保养费,并承担因此而造成的其他实际损失。
六、安装:货到目的地后,由 方负责安装事宜,由 方承担安装费用,需方须积极配合安装工作。
七、货物的验收:需方在收到货物后,有异议的,应该在收到的货物的 日内以书面的形式向供方提出,否则视为合格。需方因使用、保管、保养不善等造成货物下降的,不得提出异议。
八、合同的变更与解除:
1、合同执行期间,任何一方不得单方面更改或解除本合同的任何条款,如因故不能履行或需要修改,必须经双方协商一致,另行签订书面的补充协议,方为有效。
2、需方逾期付款超过 日,供方有权解除合同,并有权要求需方赔偿造成的经济损失。
九、不可抗力:
1、甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时,应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由,以减轻可能给对方造成的损失。在取得有关机构证明以后,允许延期履行、部分履行或者不履行合同,并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
2、不可抗力是指战争、台风、地震、水灾、禁运、罢工等以及双方同意的不可抗力。
十、违约责任:
1、需方逾期支付货款的,每天按合同总价的 向对方支付违约金。需方无正当理由拒收的,应向乙方支付合同总价 的违约金。
2、供方逾期交付货物的,逾期按合同总价的 向对方支付违约金。
十一、争议解决
本合同在执行中发生纠纷,双方本着友好协商解决,双方不能协商解决时,同意选择如下( )方式解决该争议。
1、供方所在地人民法院提出诉讼。
2、供方所在地仲裁委员会申请仲裁。
十二、补充条款:
十三、其他事项:
1、本合同自双方签章后生效。一份两份,双方各持一份,均具有同等法律效力。
2、合同附件与本合同具有同等的法律效力。
3、签订时间:20 年 月 日。
供方(盖章):
单位地址:
法人代表人:
授权代表:
电 话:
开户银行:
帐 号:
需方(盖章):
单位地址:
法人代表人:
授权代表:
电 话:
开户银行:
帐 号:
转载请注明出处51数据库 » 软件维护服务合同范本 技术服务费合同范本
虞美人666666